Általános Szerződési Feltételek
(ÁSZF)
Atelior Project Kft.
Hatályos: 2026. január 08.
1. Szolgáltató adatai
Impresszum: a Szolgáltató (Eladó, Vállalkozás) adatai
Név: Atelior Project Kft.
Székhely: 2144 Kerepes, Szabadság út 252/b
Levelezési cím: 2144 Kerepes, Szabadság út 252/b
Nyilvántartásba vevő hatóság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszám: 13-09-244861
Adószám: 32972447-2-13
Képviselő: Szelei-Lipták Léna
Telefonszám: +36 70 947 6826
E-mail: info@ateliorproject.hu
Honlap: http://www.ateliorproject.hu/
Bankszámlaszám:
Erste Bank 11600006-00000002-04724678
A továbbiakban: Szolgáltató
2. Az ÁSZF hatálya
Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) a Szolgáltató által nyújtott alábbi szolgáltatásokra terjed ki:
lakberendezési tervezés
projektmenedzsment
kivitelezési koordináció és felügyelet
egyedi bútorok és belsőépítészeti elemek megvalósításának menedzselése.
Az ÁSZF minden olyan megrendelésre és együttműködésre vonatkozik, amely ajánlatkérésen, írásos visszaigazoláson vagy egyedi szerződésen alapul.
3. Ajánlatkérés és szerződéskötés folyamata
Az ügyfél az oldalon található kapcsolatfelvételi űrlapon, e-mailben vagy telefonon keresztül ajánlatot kér.
A Szolgáltató az igények alapján egyedi ajánlatot készít.
A szerződés az ajánlat írásos elfogadásával, vagy külön írásos megállapodással jön létre.
Az ajánlatkérés nem minősül automatikusan megrendelésnek.
4. A szolgáltatás tartalma és terjedelme
A Szolgáltató a szolgáltatásokat az elfogadott ajánlatban vagy szerződésben rögzített tartalom szerint nyújtja.
A kivitelezési szolgáltatás különösen magában foglalhatja:
kivitelezők és beszállítók koordinálását
ütemezés és határidők felügyeletét
minőségellenőrzést
helyszíni jelenlétet az előre egyeztetett gyakorisággal
A Szolgáltató nem végez fizikai kivitelezést, kivéve, ha erről külön megállapodás születik.
5. Díjazás és fizetési feltételek
A szolgáltatások díjazása egyedi megállapodás alapján történik.
A díjak nettó összegek, az ÁFA külön kerül feltüntetésre.
A fizetési ütemezés az ajánlatban vagy szerződésben kerül rögzítésre.
Késedelmes fizetés esetén a Szolgáltató jogosult a szolgáltatást felfüggeszteni.
6. Határidők és teljesítés
A Szolgáltató a megadott határidőket legjobb szakmai tudása szerint tartja, azonban a kivitelezési folyamatok jellegéből adódóan:
alvállalkozók,
beszállítók,
gyártási és szállítási határidők
befolyásolhatják az ütemezést. Ezekért a Szolgáltató korlátozott felelősséget vállal.
7. Felelősségkorlátozás
A Szolgáltató nem vállal felelősséget:
harmadik fél (kivitelező, gyártó) hibájából eredő károkért,
vis major eseményekért,
az ügyfél által utólag módosított döntések következményeiért.
A Szolgáltató felelőssége minden esetben az adott szolgáltatás díjának összegéig terjed.
8. Szerzői jogok
A tervek, dokumentációk, vizuális anyagok a Szolgáltató szellemi tulajdonát képezik.
Azok harmadik fél részére történő átadása vagy felhasználása írásos engedély nélkül nem megengedett.
9. Elállás és szerződés megszüntetése
Az ügyfél a megkezdett szolgáltatástól nem állhat el indoklás nélkül.
A szerződés megszüntetése kizárólag írásban, az addig elvégzett munka elszámolásával történhet.
10. Adatkezelés
A Szolgáltató az ügyfél személyes adatait az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli, amely az oldalon külön dokumentumként elérhető.
11. Panaszkezelés
Az ügyfél észrevételeit és panaszait a Szolgáltató elérhetőségein keresztül írásban jelezheti.
A Szolgáltató törekszik a vitás kérdések békés rendezésére.
12. Záró rendelkezések
Jelen ÁSZF-re a magyar jog az irányadó.
A felek a vitás kérdéseket elsősorban egyeztetés útján rendezik.